309/2021 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                            OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ			ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 34ης/26.10.2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Αρ. Απόφασης 309/2021		1ο θέμα ημερήσιας διάταξης    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης» – ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ως Κύριος του Έργου» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» για τη υλοποίηση του 14ου υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» π/υ 200.000,00€ του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ» με κωδικό 2018ΕΠ82600004.

Στο Κιάτο στο δημοτικό κατάστημα σήμερα Τρίτη 26^η Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:30’πμ συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σικυωνίων, σε τακτική συνεδρίαση υπό την προεδρία του Δημάρχου Σικυωνίων                           κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 14326/22.10.2021 έγγραφη πρόσκληση που επιδόθηκε & δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του ν.3852/2010 (Α’87) & ν.4555/2018 (Α’133). Εκ των προσκληθέντων προέδρων Κοινοτήτων δεν παρευρέθηκε κανείς. Η τήρηση των πρακτικών έγινε από την υπάλληλο Χαλκιά Βασιλική. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών παρευρέθηκαν -4- και αναλυτικά,

παρόντες:		-Σταματόπουλος Σ.	-Τσολάκος Γεώργιος	-Σώκος Δημήτριος	-Ρουμπέκας Γ.
απόντες:		-Σωτηρόπουλος Ι.	-Λέγγας Μάρκος	-Ζάρκος Δημήτριος

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος εισηγούμενος το ως άνω θέμα, έθεσε υπόψη των μελών το σχέδιο της προγραμματικής που ακολουθεί:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ   ΣΥΜΒΑΣΗ

μεταξύ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«ως Φορέας Υλοποίησης & Χρηματοδότησης»

&

ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

«ως Κύριος του Έργου»

&

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

«ως Φορέας για τη διενέργεια πληρωμών (Υπόλογος)»

 

 

 

για το έργο με τίτλο:

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

 

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»

Στην Τρίπολη, σήμερα την ……/……/2021 ημέρα………………………………….. του έτους 2021, μεταξύ των

παρακάτω συμβαλλομένων:

1. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη κ. Παναγιώτη Νίκα που εδρεύει στην Τρίπολη, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22 1000, με ΑΦΜ 998037420, στο εξής καλούμενος «Α΄ Συμβαλλόμενος»,

και

2. του Δήμου Σικυωνίων, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Σπυρίδωνα Σταματόπουλο, που εδρεύει στο Κιάτο, Γεωργίου Γεννηματά 2, Τ.Κ. 20200 με Α.Φ.Μ.

…………….. στο εξής καλούμενος «Β΄ Συμβαλλόμενος» και

3. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη και εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του κ. Παναγιώτη Νίκα,

 

Έχοντας υπόψη:

1. Tην κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά:
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
3. Το Π.Δ.131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.
5. Το Ν. 4782/2021 (Α’ 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
6. Το Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» ΦΕΚ: 147/Α’ και όπως έχει τροποποιηθεί.
7. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 36663/29.03.2021 (ΑΔΑ: 9ΞΓΔ46ΜΤΛΡ-ΔΥ0) ΣΑΕΠ826 του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία έχει ενταχθεί στο ΠΔΕ έτους 2021 το έργο 2018ΕΠ82600004 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ” με προϋπολογισμό 000.000,00€

Β. Τις κατωτέρω αποφάσεις των οικείων Συμβουλίων των συμβαλλόμενων μερών :

1. Την υπ’ αριθμ. 19/771/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΒΑ7Λ1-06Ω) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου περί της έγκρισης της 9^ης τροποποίησης κατανομής του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ” με κωδικό 2018ΕΠ82600004, με την οποία αυξήθηκε ο προϋπολογισμός και η πίστωση του 14^ου υποέργου με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ” και τελικά διαμορφωμένο ύψος προϋπολογισμού: 200.000,00€
2. Την υπ’ αριθμ……………………………………………………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμου Σικυωνίων (ΑΔΑ:……………………), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης.

3. Την υπ’ αριθμ. …………………………. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:……………………), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης,
4. Την υπ’ αριθμ. …./…………… (πρακτικό ….) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (ΑΔΑ:……………..), με την οποία εγκρίνεται το Σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης

 

συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου με την υπ’ αριθμ. 19/771/26-05-2021 (ΑΔΑ: ΨΧΒΑ7Λ1-06Ω) Απόφασή της περί της έγκρισης της 9ης τροποποίησης κατανομής του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 “Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ” με κωδικό 2018ΕΠ82600004, ενέκρινε την αύξηση του προϋπολογισμού και της πίστωσης του 14ου υποέργου με τίτλο: “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ

Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ” και τελικά το ύψος του προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στο ποσό των 200.000,00€, το οποίο θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας «το έργο».

Πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες εκσκαφής και απομάκρυνσης ακατάλληλων εδαφών, επιχώσεις, εργασίες θεμελίωσης, τοποθέτησης ξυλοτύπων, σκυροδέτησης, κατασκευής υπόβασης και βάσης για τις ανάγκες οδοστρωσίας, κατασκευής ασφαλτικού τάπητα, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και εργασίες σήμανσης.

Δεδομένου ότι ο Κύριος του Έργου δεν διαθέτει πόρους για την χρηματοδότηση ώστε να προχωρήσει στην υλοποίηση του συγκεκριμένου Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, συμβάλλεται με την Περιφέρεια Πελοποννήσου διά της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στην οποία εκχωρεί το δικαίωμα εκπόνησης της μελέτης και υλοποίησης του Έργου, που αφορά στην εδαφική του περιφέρεια ως Φορέα Υλοποίησης και τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ–ΣΚΟΠΟΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΡΓΩΝ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί:

200. I) Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας Χρηματοδότησης του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» προϋπολογισμού 000,00 € από το Δήμο Σικυωνίων (Κύριος του Έργου) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης). Ρητά αναφέρεται ότι η αρμοδιότητα συντήρησης οδών κατά την έννοια του Ν.3481/2006 παραμένει στον Δήμο Σικυωνίων.
201. Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης η Περιφέρεια Πελοποννήσου, αναλαμβάνει να λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης του Έργου να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά):
     • Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων,
     • Υπογραφή των σχετικών συμβάσεων,
     • Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου,
     • Να χρηματοδοτεί τακτικά το Πρόγραμμα και εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του Έργου,
     • Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του έως και την οριστική παραλαβή,
     • Παράδοση του Έργου σε πλήρη λειτουργία στον Δήμο Σικυωνίων.

 

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας Περιφέρειας Πελοποννήσου ως Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της           Προϊσταμένης Αρχής  και       της       Διευθύνουσας Υπηρεσίας,            όπως   αυτά   προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.

 

ΙΙ) Η πληρωμή του έργου θα γίνει μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών» (Υπόλογος).

Έτσι, ο Υπόλογος καλείται να εκτελεί τις παρακάτω ενέργειες:

1. Παρακολούθηση χρηματορροών
2. Εκτέλεση πληρωμών σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

 

• Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης

αναλαμβάνει:

• Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλο-
• ποίησης του Έργου.
• Να καταρτίσει το τεύχος διακήρυξης του διαγωνισμού.
• Να προβεί στις διαδικασίες υλοποίησης του Έργου από πόρους ΣΑΕΠ 826
• Να διενεργεί τους διαγωνισμούς, την αξιολόγηση των προσφορών και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
• Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
• Να παρακολουθεί τις χρηματορροές του Έργου και να εκτελέσει τις πληρωμές σε βάρος του προϋπολογισμού του.
• Να προβαίνει στις αναγκαίες οργανωτικές και   διοικητικές   ενέργειες,   καθώς επίσης να λαμβάνει τις αντίστοιχες αποφάσεις σε συνεννόηση με τους αναγκαίους φορείς για την υλοποίηση των ενεργειών του έργου για την καλύτερη αποτελεσματικότητά τους.
• Να παρέχει αναλυτική ενημέρωση, σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης του έργου, των μελών της παρούσας Προγραμματικής  Σύμβασης   και   των   εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων για την πορεία του, όποτε αυτό της ζητηθεί.
• Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, που χρειάζεται , καθώς και την παροχή υπηρεσιών από τα διαθέσιμα στελέχη της στα γραφεία των υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του παραπάνω έργου
• Να μεριμνήσει για την ενημέρωση, διαβούλευση, ευαισθητοποίηση και προβολή του έργου.
• Να ορίσει τους εκπροσώπους του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.

 

• ο Δήμος Σικυωνίων, ως Κύριος του Έργου αναλαμβάνει:
  • Να συντάξει τη μελέτη του έργου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών δημοπράτησης πλην της διακήρυξης.
  • Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες και να διαθέσει προσωπικό εφόσον απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου.
  • Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών
  • Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
  • Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
  • Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του αναλαμβάνοντας ο ίδιος τη λειτουργία του .
  • Να συνεργάζεται με τον Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.

 

• Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π.Πελοποννήσου ως «Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)», αναλαμβάνει:
  • Την οικονομική διαχείριση της υλοποίησης του Έργου και την πληρωμή του αναδόχου.
  • Να ορίσει    τον   εκπρόσωπο   με    τον   αναπληρωτή   του   στην   Κοινή                Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 5.

 

ΆΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση ‘του Έργου’ της προγραμματικής σύμβασης, ανέρχεται στο ποσό των Διακοσίων Χιλιάδων Ευρώ (200.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 826 έτους 2021, εις βάρος του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ» με κωδικό 2 018ΕΠ82600004.

 

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στον Δήμο Σικυωνίων και διαρκεί μήνες.
2. Το παραπάνω χρονοδιάγραμμα είναι δυνατόν για λόγους αντικειμενικούς να τροποποιείται εν μέρει ή συνολικά με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 5, λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που πιθανώς προκύψουν κατά την εκπόνηση των μελετών ή την εκτέλεση του έργου (όπως η ανάγκη σύνταξης ή και αναθέσεως μελετών, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, η διάλυση της εργολαβίας, κ.α.) καθώς και καθυστερήσεων όσον αφορά στις διαδικασίες αδειοδοτήσεων, δημοπρασιών και λοιπών αναγκών (όπως π.χ. ενστάσεις στο στάδιο της δημοπρασίας, αρχαιολογικό ενδιαφέρον που προέκυψε κ.α.) . Η εν λόγω τροποποίηση είναι αποκλειστικά και μόνο χρονική και δε μπορεί να επιφέρει οικονομική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του έργου ως αυτός καθορίστηκε στο άρθρο 2 της παρούσας. Ο μέγιστος χρόνος των τροποποιήσεων δε μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος της αρχικής βραχύβιας σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης συστήνεται όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την Κόρινθο.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από:

 

• τον κ…………….., περιφερειακό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής, με αναπληρωτή του τον κ ……………… περιφερειακό σύμβουλο,
• τον κ.  ………….…,   περιφερειακό   σύμβουλο,   με   αναπληρωτή   του   τον   κ. ………  περιφερειακό σύμβουλο,
• τον κ.    …………………, Δημοτικό Σύμβουλο, με  αναπληρωτή του  τον κ. ……………..……                 Δημοτικό Σύμβουλο.
• τον κ. …………………, εκπρόσωπο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου, με τον Αναπληρωτή του κ. …..………………….

 

2. Οι συμβαλλόμενοι φορείς ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.
3. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι, ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα, η τήρηση των όρων της προγραμματικής σύμβασης, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών, κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης της απόφασης ένταξης ‘του έργου’, η πέραν των τριάντα ημερών παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει, σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.
4. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως, έστω και ένα από τα μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.
5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση ‘του Έργου’, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Τεχνική Επιτροπή θα αποτελείται από δύο (2) ή τρεις (3) Τεχνικούς υπαλλήλους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θα συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, και θα συνεδριάζει, θα γνωμοδοτεί και θα εκφέρει άποψη στα πλαίσια των υπαλληλικών της καθηκόντων χωρίς επιπλέον ειδική αμοιβή. Η χρονική διάρκεια της Τεχνικής Επιτροπής θα ορίζεται στην απόφαση συγκρότησης της και δεν μπορεί να υπερβαίνει την χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης.
6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά κάθε τρίμηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ένα από τα μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα, από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν.
7. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα, όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.
8. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της.

 

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ- ΡΗΤΡΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Σε περίπτωση παραβίασης όρου, ή καθυστέρηση εκτέλεσης ή υπαναχώρηση, η ποινική ρήτρα ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του προϋπολογισμού του έργου. Το ποσό αυτό θα κατατίθεται στην κοινή επιτροπή, η οποία θα αποφασίζει για τη διάθεσή του υπέρ του ζημιωθέντος ή ζημιωθέντων. Τα ποσά που δεν επιστρέφονται αδικαιολογήτως επιβαρύνονται με τόκους υπερημερίας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του και έναντι των τρίτων ευθύνεται εις ολόκληρο με τον Κύριο του Έργου.

 

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου δια της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Δήμο Σικυωνίων και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Π. Πελοποννήσου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΚάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δε θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια της Κορίνθου ανάλογου βαθμού και δικαιοδοσίας.

 

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο, για την υλοποίηση ‘του Έργου’. Αν υπάρξει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.
2. Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης, στο πλαίσιο υλοποίησης ‘του Έργου’, θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης ‘του Έργου’ ή αλλιώς κατά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

 

ΑΡΘΡΟ 11

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσης και με τους περιορισμούς της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και νομολογίας περί τροποποιήσεων προγραμματικών συμβάσεων.
2. Η για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται σε έξι (6) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από δύο.

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

1.     Για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ		Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ
2.     Για το ΔΗΜΟ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ		Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
3.     Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ		Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Π.Σ.)

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

Έναρξη Προγραμματικής Σύμβασης	Ημερομηνία υπογραφής από τα συμβαλλόμενα μέρη
Διαδικασία μελέτης, δημοπράτησης και ανάδειξη αναδόχου (από υπογραφή προγραμματικής μέχρι υπογραφή συμφωνητικού)	έξι μήνες (6)
Διάρκεια σύμβασης (χρόνος εκτέλεσης των εργασιών του έργου)	έξι μήνες (6)
Προσωρινή παραλαβή	ένας μήνας (2)
Συνολική εκτιμώμενη διάρκεια	Δεκατέσσερις μήνες (14)

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Π.Σ.)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 200.000,00 €

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΔΕ ΕΡΓΟΥ: 2018ΕΠ82600004/14

 

Ομάδα εργασιών / Δαπάνες	Δαπάνη
	Μερική	Ολική
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ	40.420,00€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ	75.330,00€
	115.750,00€	115.750,00€
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΩΝ		115.750,00€
Γ.Ε. & Ο.Ε. (18%)		20.835,00€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		157.072,75€
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)		20.487,75€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		157.072,75€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε.		3.364,00€
Γ.Ε. & Ο.Ε. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ (18%)		605,52€
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		248,05€
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		161.290,32€
ΦΠΑ (24%)		38.709,68€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		200.000,00

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

• τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (A’114), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
• ειδικότερα τις διατάξεις της περίπτ. κγ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως προστέθηκε από την παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4690/2020 (Α’104).
• τις διατάξεις του ν. 4555/2018 (A’133), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
• το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης, το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ
• τη διαλογική συζήτηση των μελών της,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

«ως Κύριος του Έργου»

 

Α. Εγκρίνει τη σύναψη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του άρθρου 100 Ν. 3852/2010 μεταξύ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας Υλοποίησης και Χρηματοδότησης» – ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ «ως Κύριος του Έργου» -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ «ως Φορέας για τη διενέργεια των πληρωμών (Υπόλογος)» για τη υλοποίηση του 14^ου υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ»  π/υ 200.000,00€ του ενταγμένου έργου στο ΠΔΕ – ΣΑΕΠ 826 «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ» με κωδικό 2018ΕΠ82600004, σύμφωνα με το σχέδιο & το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & ΙΙ που αναλύονται  στο σκεπτικό της παρούσας.

 

Β. Ορίζει μέλος στην ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ τον δημοτικό σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Σαρχάνη με αναπληρωτή του, τον επίσης δημοτικό σύμβουλο κ. Ιωάννη Μυττά.

 

Γ. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Σικυωνίων κ. Σπυρίδωνα Παν. Σταματόπουλο για την υπογραφή της σύμβασης.

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 309/2021

Συντάχθηκε και υπογράφεται

Ο πρόεδρος                                            Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα

Κιάτο 26.10.2021

Ο πρόεδρος

 

Σπυρίδων Παν. Σταματόπουλος