193/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της 16ης /11.6.2019  Τ Α Κ Τ Ι Κ Η Σ   συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Αρ. Απόφασης: 193/2019

Περίληψη : Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ»  της αρ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.

Στο Κιάτο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 11η Ιουνίου 2019 ημέρα Τρίτη  και ώρα 20:30’ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, υπό την Προεδρία του κ. Λεονάρδου Αναστασίου σε τ α κ τ ι κ ή  συνεδρίαση, μετά την με αριθμ. πρωτ. 6728/6-6-2019 έγγραφη πρόσκληση, του Προέδρου που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010, σε κάθε δημοτικό σύμβουλο καθώς και στο Δήμαρχο, ο οποίος παρευρέθηκε. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, διότι σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα  18 μέλη δηλαδή:

Παρόντες
1. Λεονάρδου Αναστάσιος 2. Κουτρέτσης Σπυρίδων 3. Μυττάς Ιωάννης 4. Τσιάνος Ιωάννης
5. Σκαρμούτσος Νικόλαος 6. Θελερίτης Γεώργιος 7. Δομετίου Βασίλειος 8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Aλεξόπουλος Βασίλειος 10. Ζάρκος Δημήτριος 11. Μπουζιάνη-Τσαντίλα Β. 12. Μπούρης Ευάγγελος
13. Σωτηρόπουλος Ιωάννης 14. . Σαρχάνης Κωνσταντίνος 15.  Ραυτόπουλος Γεώργιος 16 Γεώργας Χρήστος
17. Ρουμπέκας Γεώργιος 18. Νανόπουλος Βασίλειος    
Απόντες
1. Καρακούσης Ευάγγελος 2. Κελλάρη Ιωάννα 3 Πανάγου Αθανάσιος 4. Λαλιώτης Γεώργιος
5. Κελλάρης Βασίλειος 6. Σπανός Κωνσταντίνος 7. Χρυσικός Παύλος 8. Φιακάς Παναγιώτης
9. Μπακόλιας Παναγιώτης      
Πρόεδροι Δημοτικής Κοινότητας & Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :   1. Μιχόπουλος  Ιωαν. (Κ. Διμηνιού) 2. Στάθης Σ. (Μεγ. Βάλτου) 3. Ραυτόπουλος Ι. (Πασίου)
4. Νικολάου Ν. (Σουλίου) 5. Γαλάνης Σ. (Ψαρίου) 6. Αθανασούλης Ι. (Λαύκας  
       
Απόντες : 1.Φαρμάκης Π. (Κιάτου) 2. Τσακανίκας Β. (Αρχ. Σικυώνα) 3.ΡαφτόπουλοςΚ. (Κρυονερίου)
4. Σπηλιώτης Δ. (Κλημεντίου) 5. Κλειούφη Γεωργία (Μουλκίου) 6. Ράπτης Ν. (Καισαρίου) 7. Τυρλής Α. (Λαλιωτίου)
8. Βρέντας Ι. (Διμηνιού)      
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες :  1. Καραχοντζίτης (Ασπροκάμπου) 2. Σελέκος Κ. (Καλλιάνων)  
       
Απόντες : 1. Καλαντζής Π. (Γονούσας) 2. Μπεκιάρης Δ. (Φενεού) 3. Δρίμας Ι. (Δροσοπηγής)
4. Δεδάκης Σ. (Καστανέας) 5.Τζιώρης Γ. (Μοσιάς) 6. Ρέλιας Α. (Γκούρας) 7. Παναγόπουλος Δ.(Πανοράματος)
8. Μουλόπουλος Κ. (Ματίου) 9. Μπελίτσης Π. (Κεφαλαρίου) 10. Μηλιώτης Γ. (Μικ. Βάλτου) 11. Καρατζάς Σ. (Στυμφαλίας)
12. Τσετσώνης Π. (Κ. Ταρσού) 13. ΣταθακοπουλοςΚ.(Παραδεισίου) 14. Καραχλής Νικ. . (Τιτάνης) 15. Κοτσίρης Β. (Στενού)
16. Σκούπας Α. (Μποζικών) 17. Κουλούκης Σ. (Μεσινού) 18. Ρήγας Ι. (Βελίνας) 19. Σκάζας Δ. (Κυλλήνης)
20. Παπουτσής Α. (Αρχ. Φενεού)      
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: κ. Νανόπουλος Βασ. (μετά την συζήτηση του 12ου θέματος , κ. Σκαρμούτσος Νικ. (μετα την συζήτηση του 10ου θέματος )

Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Σικυωνίων κ. Ειρήνη Π. Πρόβου για την τήρηση των πρακτικών.

 

  Θέμα  14ο

Στο 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΦΕΝΕΟΥ»  της αρ. 50/2011 μελέτης της ΤΥ, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λεονάρδου Αναστάσιος, εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 04/06/2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που ακολουθεί:

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ – Η/Μ ΕΡΓΩΝ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Κιάτο 04 – 06 – 2019  
  Πληροφορίες: Μ. Μαθιόπουλος- T. Xασιώτης ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
 

ΘΕΜΑ:

 

Εισήγηση για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών

ΣΧΕΤ:

 

1)   H υπ’ αριθμ. 4301/11-04-2019 αίτηση της GEOGENESIS Α.Ε. αναδόχου του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ»

2)   H ταυτάριθμη εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχ.. Υπηρεσιών περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του εν λόγω έργου προς το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

3)   H υπ’ αριθμ. 3724/31-05-2019 απόφαση Προέγκρισης 7ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (προέγκριση 5ης Παράτασης Εργασιών) για το 1ο υποέργο της Πράξης με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ» της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ             

 

Σε συνέχεια  των ανωτέρω σχετικών που αφορούν στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ» με στοιχεία:

Μελέτη:  50 / 2011 (2η Επικαιροποίηση 02/04/2013) της Τ.Υ

Συμφωνητικό:  Αρ. Πρωτ.  21170 / 01-12-2015

Αρχική προθεσμία περαίωσης έργου:  Εννέα  (9) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης: 01/09/2016

Διακοπή Εργασιών : 19-04-2016 ( 5177/ 20-04-16) Απόφαση Τ.Υ.

Επανέναρξη Εργασιών  09-02-2017 (1791/09-02-17) Υποβολή επικαιροποιημένου Χρονοδιαγράμματος του έργου.

Νέα προθεσμία περαίωσης έργου: Τέσσερις μήνες και δώδεκα ημέρες που υπολείπονταν από την αρχική προθεσμία περαίωσης, αρχής γεννωμένης από την ημερομηνία επανέναρξης εργασιών, ήτοι έως την  23η -06-2017.

1η Παράταση εργασιών: 23η -12-2017 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 260/03-07-2017)

2η Παράταση εργασιών: 23η -06-2018 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 497/ 14-12-2017)

3η Παράταση εργασιών: 23η -11-2018 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 200/ 12-06-2018)

4η Παράταση εργασιών: 30η -05-2019 (Αρ. απόφ. Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων 429/ 21-11-2018)

 

Πηγή χρηματοδότησης:  Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»

Κωδικός προϋπολογισμούΣ.Α. Ε282/8

Προϋπολογισμός εργασιών της μελέτης: 516.260,16€ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

Ποσό συμφωνητικού: 468.932,57 € (μη συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.)

Ανάθεση: Δημοπρασία  (185/2013 Απόφαση Ο.Ε.)

Επιβλέποντες έργου:  Τ.Χασιώτης, Μ. Μαθιόπουλος

Εισηγούμαστε:

Tην παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ», με αναθεώρηση τιμών μέχρι τις 30-10-2019, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 7ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020» (3. σχετικό).

Ο   Προϊστάμενος Δ/σης

Τεχ. Υπηρεσιών & Πολεοδομίας

Βασίλειος Παπαβασιλείου

Πολ. Μηχ. ΠΕ3

 

Με βάση τα παραπάνω  ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά.

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του:

  • τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147),
  • την 50/2011 μελέτη του έργου,
  • την από 04/06/2019 εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας,
  • την αρ. πρωτ. 4301/11.04.2019 αίτηση του αναδόχου,
  • την αριθμ.3724/31-05-2019 απόφαση Προέγκρισης 7ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης

(προέγκριση 5ης Παράτασης Εργασιών)

  • τη διαλογική συζήτηση των μελών του, ως τα ηχογραφημένα και απομαγνητοφωνημένα πρακτικά,

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα

 

Εγκρίνει, την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ.ΦΕΝΕΟΥ» της αρ. 50/2011 μελέτης της ΤΥ, με αναθεώρηση τιμών, μέχρι 30.10.2019  και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Απόφαση Προέγκρισης 7ης τροποποίησης Νομικής Δέσμευσης (5ης Παράτασης Εργασιών) της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020».

 

Η παρούσα  Απόφαση έλαβε αυξ. Αριθ.  193/2019

Ακριβές Απόσπασμα

Κιάτο 11.06.2019

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ          

Print Friendly, PDF & Email